Datenschutzerklärung & AGB – Bastian Otto Bauunternehmen

Inhaltsverzeichnis
I. Datenschutz und Vertraulichkeit
II. Datenschutzerklärung für die Websitenutzung
III. Datenschutzhinweise für Geschäftspartner, Lieferanten und Subunternehmer
IV: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 
 
I. Allgemeines zum Datenschutz
1.1 Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Bastian Otto Bauunternehmen
Bümmersteder Tredde 16
26133 Oldenburg
Die Sicherheit und der vertrauliche Umgang mit Ihren persönlichen Informationen haben für unser Unternehmen oberste Priorität. Sämtliche Vorgänge der Datenverarbeitung erfolgen streng im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften, namentlich der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Mit den nachfolgenden Hinweisen erläutern wir Ihnen transparent, in welchem Maße, zu welchen Zwecken und auf welche Weise wir Daten erheben, nutzen und gegebenenfalls weiterleiten. Zudem informieren wir Sie über unsere technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit.
Unter personenbezogenen Daten sind alle Informationen zu verstehen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Angaben wie der vollständige Name, die Postanschrift, Telefonnummern, das Geburtsdatum, E-Mail-Adressen sowie zugewiesene IP-Adressen.

1.2 Gesetzliche Grundlagen der Datenverarbeitung
Einwilligung der betroffenen Person: Sofern wir für bestimmte Datenverarbeitungsprozesse Ihre explizite Zustimmung einholen, basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen.
Vertragserfüllung und vorvertragliche Schritte: Soweit die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten dazu dient, ein Vertragsverhältnis mit Ihnen zu erfüllen oder vorbereitende Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin durchzuführen, stellt Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO die rechtliche Basis dar.
Erfüllung rechtlicher Pflichten: Unterliegt unser Betrieb einer gesetzlichen Verpflichtung, die eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten notwendig macht, stützt sich dieser Vorgang auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Wahrung berechtigter Interessen: Erfordert die Datenverarbeitung den Schutz eines berechtigten Interesses unseres Betriebs oder eines Dritten, greift Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als gesetzliche Grundlage. Dies gilt nur dann, wenn Ihre persönlichen Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das betriebliche Interesse nicht überwiegen. In diesen Fällen steht Ihnen ein gesetzliches Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO zu.

1.3 Dauer der Speicherung und Datenlöschung
Grundsatz der Zweckbindung: Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten konsequent, sobald die Gründe, die für deren Erfassung und Verarbeitung maßgeblich waren, weggefallen sind.
Gesetzliche Aufbewahrungspflichten: Eine Speicherung über den ursprünglichen Verwendungszweck hinaus findet nur dann statt, wenn wir durch rechtliche Vorschriften dazu verpflichtet sind. Dies betrifft insbesondere die handels- und steuerrechtlichen Archivierungspflichten nach der Abgabenordnung (AO) und dem Handelsgesetzbuch (HGB). Die dort vorgeschriebenen Fristen zur Aufbewahrung von rechnungs- und geschäftsrelevanten Unterlagen können bis zu 10 Jahre betragen.

1.4 Betroffenenrechte
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen Ihnen umfassende gesetzliche Rechte zu, die Sie jederzeit geltend machen können:
Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO): Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem Umfang wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten. Gemäß unseren Pflichten aus Art. 12 DSGVO erhalten Sie auf schriftliche Anfrage eine detaillierte Übersicht der bei uns gespeicherten Daten.
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO): Sollten die bei uns hinterlegten Informationen über Ihre Person unvollständig oder fehlerhaft sein, haben Sie das Recht auf unverzügliche Korrektur bzw. Vervollständigung.
Recht auf Löschung und Sperrung (Art. 17 DSGVO): Sie können die Löschung Ihrer Daten fordern. Dieses Recht ruht jedoch, solange dem gesetzliche Aufbewahrungspflichten (z. B. steuerliche Fristen) entgegenstehen.
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO): Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen können Sie verlangen, dass die Nutzung Ihrer Daten eingeschränkt wird, sodass diese nur noch blockiert und nicht mehr aktiv verarbeitet werden.
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO): Sie haben das Recht, die Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln.
Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO): Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, können Sie sich jederzeit an die zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden.

1.4.1 Widerspruchsrecht, Widerruf und Kontaktaufnahme
Besonderes Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO): Basiert die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen.
Widerruf von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO): Eine uns freiwillig erteilte Zustimmung zur Datenverarbeitung können Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Nach Erhalt des Widerrufs stellen wir die betroffene Datenverarbeitung umgehend ein.

Ihr Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutz:
Bastian Otto Bauunternehmen
Bümmersteder Tredde 16
26133 Oldenburg
E-Mail: botto@bau-mit-otto.de

1.5 Aktualisierungen dieser Datenschutzhinweise
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf anzupassen, damit sie kontinuierlich den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und rechtlichen Vorgaben entspricht. Eine solche Modifikation kann auch dann erforderlich werden, wenn wir unser Portfolio erweitern oder neue Dienstleistungen und Services für Sie einführen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann jeweils die aktuellste Fassung.
Stand: 2026

II. Datenschutzerklärung für die Websitenutzung
2.1 Betrieb und Hosting der Internetpräsenz
Verwendung von Hosting-Services
Für den Betrieb, die Bereitstellung und die technische Absicherung unserer Webseite nutzen wir die Infrastruktur und die Serverressourcen des externen Hosting-Dienstleisters IONOS SE (Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur). Die Speicherung und Verarbeitung aller Daten erfolgt ausschließlich auf Servern, die sich innerhalb der Europäischen Union befinden.
Die Zusammenarbeit mit unserem Hoster basiert auf einem gesetzlich vorgeschriebenen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO. Im Rahmen dieser technischen Bereitstellung erfasst der Dienstleister Daten, die bei der Kommunikation zwischen Ihrem Browser und unserer Webseite automatisch anfallen (insbesondere sogenannte Server-Logfiles). Eine Nutzung dieser Daten durch den Hosting-Anbieter für eigene Zwecke ist vertraglich strikt ausgeschlossen.
Der Einsatz dieses Dienstleisters erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der stabilen, sicheren und funktionsfähigen Bereitstellung unserer Online-Infrastruktur, der Zurverfügungstellung von Rechenkapazitäten sowie dem Betrieb von sicheren Kommunikations- und E-Mail-Diensten.
Protokollierung von Server-Daten (Logfiles)
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite sowie bei der Nutzung der dort bereitgestellten Services sendet das von Ihnen genutzte Endgerät vollautomatisch bestimmte Verbindungsdaten an unseren Server. Folgende technische Informationen werden dabei erfasst:
Der von Ihnen verwendete Browsertyp inklusive der genauen Software-Version
Das auf Ihrem Endgerät installierte Betriebssystem und dessen Version
Die sogenannte Referrer-URL (die Website, von der aus Sie zu uns weitergeleitet wurden)
Das exakte Datum sowie die Uhrzeit Ihres Zugriffs
Die konkreten Unterseiten unseres Webangebots, die Sie aufrufen
Die IP-Adresse, die Ihrem Computersystem aktuell zugewiesen ist
Das Volumen der jeweils übertragenen Datenmenge
Diese Server-Logfiles werden von uns ausschließlich anonymisiert für statistische Analysen herangezogen, um den fehlerfreien Betrieb, die IT-Sicherheit und die kontinuierliche Verbesserung unserer Webseite zu garantieren.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Protokolldaten im Nachgang zu analysieren, sollten konkrete Hinweise auf einen rechtswidrigen Missbrauch oder einen Cyberangriff vorliegen. Die Speicherung dieser Daten erfolgt nur so lange, wie es für diese Sicherheitszwecke zwingend erforderlich ist.
Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, basierend auf unserem berechtigten Interesse an der technischen Stabilität und dem Schutz unseres Online-Angebots.

2.2 Einsatz von Cookies und Speichertechnologien
Unsere Internetseite nutzt an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser automatisch generiert und auf Ihrem Endgerät (z. B. Computer, Smartphone oder Tablet) hinterlegt, sobald Sie unsere Plattform aufrufen. Diese Dateien verursachen auf Ihrem System keinen Schaden und transportieren keine Schadsoftware oder Viren.
Wir unterscheiden beim Einsatz von Cookies zwischen zwei Kategorien:
Technisch notwendige Cookies: Diese Dateien sind für den reibungslosen Betrieb, die korrekte Navigation und die grundlegenden Funktionen unserer Webseite zwingend erforderlich. Die Speicherung dieser Cookies erfolgt auf Basis unserer berechtigten Interessen an einer technisch fehlerfreien Darstellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO in Verbindung mit § 25 Abs. 2 TDDDG.
Optionale Cookies (Marketing- und Analysezwecke): Sofern wir Tools einsetzen, die Ihr Nutzerverhalten auswerten oder das Design optimieren, benötigen wir vorab Ihre ausdrückliche Zustimmung. Die Rechtsgrundlage hierfür bildet Ihre freiwillige Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit § 25 Abs. 1 TDDDG. Diese erteilen Sie uns über das beim Aufruf der Seite angezeigte Cookie-Banner.
Die meisten der von uns genutzten Cookies werden nach dem Schließen Ihres Browsers sofort wieder entfernt (sogenannte Sitzungs- oder Session-Cookies). Andere Dateien bleiben für einen definierten Zeitraum auf Ihrem Gerät gespeichert, um Ihren Browser bei einem späteren Besuch automatisch wiederzuerkennen (dauerhafte Cookies).
Sie haben über die Einstellungen Ihres eigenen Webbrowsers die volle Kontrolle: Sie können das Speichern von Cookies generell blockieren, sich vor dem Setzen benachrichtigen lassen oder bereits vorhandene Cookies löschen. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung von technisch notwendigen Cookies die Funktionsfähigkeit unserer Webseite einschränken kann.

2.3 Cookie-Einwilligungsmanagement – Cookiebot
Zur rechtssicheren Verwaltung und Dokumentation von Cookie-Einwilligungen setzen wir den Dienst Cookiebot der Usercentrics A/S (Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark) ein. Cookiebot ermöglicht es uns, Ihnen beim ersten Besuch ein strukturiertes Cookie-Banner anzuzeigen und Ihre Einwilligung zu den jeweiligen Cookie-Kategorien einzuholen sowie zu dokumentieren. Ihre Einwilligungsentscheidung wird auf Servern von Cookiebot innerhalb der EU (Dänemark) gespeichert. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags gemäß Art. 28 DSGVO. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Datenschutzerklärung von Cookiebot: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

2.4 Google Tag Manager
Wir setzen Google Tag Manager der Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ein. Google Tag Manager ist ein Verwaltungsdienst für Marketing- und Analyse-Skripte. Er setzt selbst keine Cookies, sondern steuert ausschließlich, wann andere Skripte nach Ihrer Einwilligung aktiv werden. Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

2.5 Google Analytics 4
Zur Analyse des Nutzungsverhaltens setzen wir Google Analytics 4 der Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ein. GA4 erfasst pseudonymisierte Daten über aufgerufene Seiten, Verweildauer, Browsertyp, Gerätetyp sowie eine gekürzte IP-Adresse. Diese Daten werden an Google-Server übermittelt, die sich auch in den USA befinden können. Die Übermittlung in die USA erfolgt auf Basis des EU-U.S. Data Privacy Frameworks (DPF), unter dem Google LLC zertifiziert ist.
GA4 wird ausschließlich nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung geladen (Kategorie: Statistiken). Die gesetzten Cookies (_ga, _ga_VEPRLZKZ70) haben eine Laufzeit von bis zu 2 Jahren.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit über unser Cookie-Banner widerrufen.
Dauerhafter Widerspruch: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy

2.6 Datensicherheit und Verschlüsselungstechnologien
Um die von Ihnen übermittelten Informationen bestmöglich vor Verlust, versehentlicher Zerstörung, unbefugten Zugriffen oder bewussten Manipulationen zu schützen, setzen wir moderne technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen (TOM) ein.
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vertraulicher Daten – wie beispielsweise Anfragen, die Sie über unsere Online-Präsenz an uns senden – nutzen wir auf unserer gesamten Webseite eine standardisierte SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine solche geschützte Datenübertragung erkennen Sie in Ihrem Webbrowser an zwei eindeutigen Merkmalen:
Die Adresszeile Ihres Browsers wechselt von „http://“ auf „https://“.
In der Browserzeile wird ein geschlossenes Schloss-Symbol angezeigt.
Sobald diese Verschlüsselung aktiv ist, sind die Datenströme für unbefugte Dritte nicht mehr lesbar. Wir passen unsere Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich und konsequent an den aktuellen Stand der technologischen Entwicklung an.

2.7 Einbindung von Schriftarten (Webfonts)
Unsere Webseite verwendet Schriftarten (Webfonts), die ausschließlich lokal auf unserem Webserver gespeichert und von dort bereitgestellt werden. Es findet keine Verbindung zu externen Servern Dritter (z. B. Google Fonts CDN) statt. Beim Laden unserer Seite werden daher keine Daten – insbesondere keine IP-Adressen – an externe Anbieter übermittelt.

2.8 Datenverarbeitung bei Kontaktaufnahme
Wenn Sie auf elektronischem, telefonischem oder schriftlichem Weg (z. B. via E-Mail, über unser Online-Kontaktformular oder per Telefon) Verbindung mit uns aufnehmen, erfassen und speichern wir die von Ihnen übermittelten Daten. Diese Verarbeitung dient ausschließlich dazu, Ihr konkretes Anliegen zu bearbeiten und eventuell auftretende Anschlussfragen zu klären. Eine Weitergabe dieser Daten an unbefugte Dritte erfolgt grundsätzlich nicht ohne Ihre vorherige, explizite Zustimmung.
Die rechtliche Grundlage für diese Datenverarbeitung richtet sich nach dem Zweck Ihrer Anfrage:
Vertragliche und vorvertragliche Anfragen: Geht es um die Vorbereitung eines Angebots, eine Projektanfrage oder bestehende Verträge, erfolgt die Verarbeitung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Allgemeine Anfragen: Bei allgemeinen Mitteilungen oder Informationswünschen stützt sich die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, begründet durch unser berechtigtes Interesse an einer effizienten und kundenorientierten Kommunikation.
Sämtliche von Ihnen eingegebenen oder übermittelten Daten verbleiben so lange in unserem System, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der ursprüngliche Zweck für die Datenspeicherung vollständig entfallen ist. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben hiervon unberührt.

2.9 Kontaktformular (Contact Form 7)
Auf unserer Webseite betreiben wir ein Kontaktformular, das mit dem Plugin Contact Form 7 des Entwicklers Takayuki Miyoshi realisiert wird.
Wenn Sie das Kontaktformular nutzen, werden die von Ihnen eingegebenen Daten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ihre Nachricht) ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage an uns übermittelt. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt via SSL/TLS direkt an unsere E-Mail-Adresse. Contact Form 7 speichert Ihre Formulardaten in der Standardkonfiguration nicht dauerhaft in der Datenbank unserer Webseite.
Eine Weitergabe der übermittelten Daten an Dritte findet nicht statt. Die eingegebenen Daten verbleiben ausschließlich bei uns und werden nach abschließender Bearbeitung Ihres Anliegens gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bei vertragsbezogenen Anfragen sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bei allgemeinen Anfragen (berechtigtes Interesse an effizienter Kommunikation).

2.10 Einbindung von Komponenten und Services von Drittanbietern
Zur kontinuierlichen Optimierung, einer nutzerfreundlichen Gestaltung sowie zur Erweiterung des Funktionsumfangs binden wir auf unserer Webseite ausgewählte Dienste und Inhalte externer Dienstleister ein.
Die rechtlichen Grundlagen für die Integration dieser externen Komponenten sind wie folgt aufgeteilt:
Verarbeitung mit Einwilligung: Sofern der Einsatz eines Dienstes die Erfassung Ihres Nutzungsverhaltens umfasst oder Daten an Drittanbieter übermittelt werden, die nicht zwingend für den Betrieb der Seite nötig sind, fragen wir vorab Ihre Zustimmung ab. Rechtsgrundlage ist in diesem Fall Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Verarbeitung nach berechtigtem Interesse: Sofern die Einbindung externer Services für die IT-Sicherheit oder die fehlerfreie, visuelle Bereitstellung der Webseite zwingend erforderlich ist, erfolgt die Einbindung auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.11 Verweise und Links auf externe Internetpräsenzen
Auf unserer Webseite befinden sich Verlinkungen zu Internetseiten anderer Unternehmen und Dienstleister, die unser Informationsangebot sinnvoll ergänzen. Sobald Sie diese externen Links anklicken und unsere Online-Präsenz verlassen, gelten die Datenschutzbestimmungen unseres Betriebs nicht mehr. Auf den Zielseiten können durch die jeweiligen Betreiber eigenständig Daten wie Ihre IP-Adresse, Ihr Name oder technische Browsereigenschaften erfasst werden.
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch diese externen Betreiber entzieht sich vollständig unserem Einflussbereich und wird durch die vorliegende Datenschutzerklärung nicht abgedeckt. Wir bitten Sie daher, sich direkt auf den verlinkten Webseiten über die dort geltenden spezifischen Datenschutzhinweise und Sicherheitsvorkehrungen zu informieren.

2.12 Unsere Präsenzen in sozialen Netzwerken (Social Media)
Wir betreiben öffentlich zugängliche Unternehmensprofile in verschiedenen sozialen Netzwerken. Dies dient der aktiven Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern und Interessenten sowie der zeitgemäßen Präsentation unseres Bauunternehmens.
Wichtiger Hinweis zum Datenrisiko:
Wir weisen darauf hin, dass die Betreiber der Plattformen Nutzerdaten außerhalb des Raumes der Europäischen Union (insbesondere in den USA) verarbeiten können. Hierbei besteht das Risiko, dass der Zugriff auf diese Daten durch ausländische Behörden nicht vollumfänglich kontrolliert werden kann. Zudem nutzen die Plattformbetreiber die Daten im Regelfall für eigene Marktforschungs- und Werbezwecke, indem sie geräteübergreifende Nutzerprofile erstellen und zielgerichtete Werbung ausspielen. Hierzu werden vom Anbieter Cookies auf Ihrem Endgerät platziert.
Die Rechtsgrundlagen für unsere Datenverarbeitungen im Rahmen der Social-Media-Präsenzen sind:
Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO): Für unsere eigene Interaktion, Informationsbereitstellung und Kommunikation mit Ihnen.
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO): Sofern Sie dem jeweiligen Plattformbetreiber eine explizite Zustimmung zur Datenverarbeitung erteilt haben.
Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO): Falls Sie uns über diese Kanäle konkrete Projektanfragen oder vertragsrelevante Nachrichten senden.
Spezifische Hinweise zu Facebook und Instagram (Meta)
Beim Besuch unserer Facebook- oder Instagram-Seite besteht zwischen uns und der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; nachfolgend „Meta“) eine sogenannte Gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO. Wir haben mit Meta eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, welche die Verteilung der datenschutzrechtlichen Pflichten regelt.
Seiten-Insights: Meta stellt uns für unsere Firmenprofile anonymisierte Statistiken und Analysen bereit („Seiten-Insights“). Auf die Erfassung dieser Daten durch Meta haben wir keinen Einfluss. Da uns diese Daten ausschließlich in aggregierter Form übermittelt werden, ist für uns kein Rückschluss auf die Identität einzelner Besucher möglich.
USA-Datentransfer: Die Übermittlung von Daten an die US-Muttergesellschaft (Meta Platforms, Inc.) erfolgt auf Basis des EU-U.S. Data Privacy Frameworks (DPF). Meta ist nach diesem Abkommen zertifiziert, womit ein angemessenes Datenschutzniveau garantiert wird.
Übersicht der Plattformen, Datenschutzerklärungen und Widerspruchsrechte (Opt-Out)
Für Auskunftsanfragen oder die Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte empfehlen wir Ihnen, sich direkt an die jeweiligen Plattformbetreiber zu wenden. Nur die Anbieter selbst haben direkten Zugriff auf die vollständigen Nutzerdaten und können entsprechende Löschungen oder Auskünfte direkt umsetzen.
Facebook: Meta Platforms Ireland Limited. Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/privacy/policy/ Widerspruchsmöglichkeit: https://www.facebook.com/adpreferences/
Instagram: Meta Platforms Ireland Limited. Datenschutzerklärung: https://privacycenter.instagram.com/policy/ Widerspruchsmöglichkeit: Instagram Privatsphäre-Einstellungen
LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland). Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Widerspruchsmöglichkeit: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

2.13 Schutz der Privatsphäre von Minderjährigen
Unser digitales Informations- und Dienstleistungsangebot richtet sich im Grundsatz an Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Personen unter 16 Jahren dürfen ohne die explizite Genehmigung oder Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten über unsere Webseite an uns übermitteln (gemäß Art. 8 DSGVO).
Eine Datenverarbeitung ohne diese elterliche Einwilligung ist gesetzlich nicht gestattet. Sollten wir Kenntnis davon erlangen, dass uns Daten von Minderjährigen ohne nachweisbares Einverständnis der Erziehungsberechtigten übermittelt wurden, werden wir diese Datensätze unverzüglich und vollständig aus unseren Systemen entfernen.

III. Datenschutzhinweise für Geschäftspartner, Lieferanten und Subunternehmer
3.1 Zweckbestimmung und gesetzliche Grundlagen der Datenverarbeitung
Vertragsabwicklung und vorvertragliche Maßnahmen: Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt in erster Linie, um das geschäftliche Vertragsverhältnis mit Ihnen anzubahnen, ordnungsgemäß durchzuführen oder zu beenden. Die maßgebliche Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Schutz berechtigter Interessen: Darüber hinaus nutzen wir Ihre Daten auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um berechtigte Interessen unseres Betriebs oder berechtigte Interessen von Dritten zu wahren. Dies betrifft unter anderem die Gewährleistung der unternehmensweiten IT-Sicherheit, den reibungslosen EDV-Betrieb, die interne Organisation, die betriebliche Steuerung sowie administrative Abläufe. Sie haben das Recht, dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, nach Art. 21 DSGVO zu widersprechen.
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben: Als Bauunternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Pflichten, die eine Datenverarbeitung und -archivierung vorschreiben. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Kombination mit den jeweiligen nationalen Gesetzen.
Freiwillige Einwilligungen: In bestimmten Einzelfällen verarbeiten wir Daten auf Grundlage einer von Ihnen separat erteilten Zustimmung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 7 DSGVO. Die Erteilung einer solchen Einwilligung ist absolut freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Indirekte Datenerhebung: Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten nicht direkt bei Ihnen, sondern über externe Stellen erhalten, geschieht dies ausschließlich im Rahmen der ordnungsgemäßen Auftrags- und Projektdurchführung.

3.2 Weitergabe von Daten und Empfängerkategorien
Innerhalb unseres Betriebs erhalten ausschließlich diejenigen Abteilungen und Personen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, die diese zwingend zur Einhaltung unserer vertraglichen Verpflichtungen sowie zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben benötigen.
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Stellen außerhalb unseres Unternehmens erfolgt nur dann, wenn dies zur Vertragserfüllung unerlässlich ist oder eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Zu diesen potenziellen Empfängern gehören insbesondere:
Projektbeteiligte und Lieferanten: Subunternehmer, Handwerkskollegen, Architekten, Bauleiter sowie Baustoff- und Materiallieferanten
Institutionen und Behörden: Finanzämter, Baubehörden, Sozialversicherungsträger oder Gerichte
Finanzdienstleister: Kreditinstitute und Banken zur sicheren Abwicklung von Zahlungsströmen und Rechnungen
Einsatz von Auftragsverarbeitern
Für die IT-gestützte und technische Verarbeitung von Daten nutzen wir spezialisierte Dienstleister. Diese Akteure werden als Auftragsverarbeiter streng nach den Vorgaben des Art. 28 DSGVO verpflichtet. Sie verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf unsere Weisung hin und sind vertraglich an höchste Sicherheitsstandards gebunden.

3.3 Aufbewahrungsfristen und Datenspeicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur für den Zeitraum, der zur Erreichung der in diesen Datenschutzhinweisen genannten Zwecke zwingend erforderlich ist.
Die konkreten Fristen zur Datenspeicherung richten sich nach den folgenden gesetzlichen Vorgaben:
Handels- und steuerrechtliche Archivierung: Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des HGB und der AO sind wir verpflichtet, geschäfts- und rechnungsrelevante Unterlagen sowie Verträge für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren sicher aufzubewahren.
Absicherung gegen Haftungsansprüche: Darüber hinaus werden bestimmte Projektdaten für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfristen gespeichert. Während die regelmäßige Verjährungsfrist im Alltag 3 Jahre beträgt, greift insbesondere im Bauwesen bei Mängelansprüchen an Bauwerken eine gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren.

IV. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1 Angebot, Fristen und Vertragsschluss
Sämtliche Angebote des Auftragnehmers besitzen, sofern im jeweiligen Dokument nicht ausdrücklich eine andere Frist ausgewiesen ist, eine verbindliche Gültigkeit von 14 Tagen ab dem Ausstellungsdatum. Die Annahme durch den Kunden muss innerhalb dieser Frist durch schriftliche Zusage oder in Textform (z. B. per E-Mail oder unterschriebenes Angebot) erfolgen. Nach Ablauf der 14 Tage erlischt das Angebot automatisch. Eine verspätete Rücksendung gilt als neues Angebot des Kunden, welches vom Auftragnehmer erst aktiv bestätigt werden muss.
Regelung für Geschäftskunden (B2B): Bei Verträgen mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird die Durchführung der Bauleistungen nach den Bestimmungen der VOB/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellsten Fassung vereinbart. Für die technische Durchführung, das Aufmaß sowie die Abrechnung gelten ergänzend die Bestimmungen der VOB/C.
Regelung für Privatkunden / Verbraucher (B2C): Bei Verträgen mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB wird ein Bauvertrag nach den gesetzlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB, §§ 650a ff.) vereinbart. Eine Einbeziehung der VOB/B gegenüber Verbrauchern erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, dies wird im Einzelfall ausdrücklich schriftlich vereinbart und dem Verbraucher wird der vollständige Text der VOB/B vor Vertragsschluss ausgehändigt. Ein vom Verbraucher an den Auftragnehmer übermitteltes Auftragsangebot wird erst durch eine schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers rechtsverbindlich.

§ 2 Voraussetzungen zur Ausführung und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Kontinuierlicher Arbeitsfortschritt: Der Auftraggeber ist verpflichtet, die organisatorischen und technischen Voraussetzungen so zu gestalten, dass der Auftragnehmer seine vertraglich vereinbarten Bauleistungen ohne Unterbrechung, behinderungsfrei und in einem zusammenhängenden Arbeitszug erbringen kann.
Zutritts- und Zugangsrechte: Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Baustellenbereich für die Mitarbeiter, die Transportfahrzeuge sowie für etwaige Nachunternehmer des Auftragnehmers während der gesamten Ausführungszeit ungehindert, frei und sicher zugänglich ist.
Dokumentation von Versorgungsleitungen: Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer vor dem offiziellen Beginn der Bauarbeiten vollständige, aktuelle und verbindliche Planunterlagen sowie Katasterkarten über den exakten Verlauf aller erdverlegten oder in Wand- und Bodenstrukturen befindlichen Leitungsanlagen auszuhändigen. Für Beschädigungen an Versorgungsleitungen, die aufgrund mangelhafter, unvollständiger oder fehlender Dokumentation des Auftraggebers entstehen, ist eine Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen.
Kostenfreie Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser: Die für die Durchführung der Bauarbeiten erforderlichen Anschlüsse für Strom und Wasser sind vom Auftraggeber in ausreichender Kapazität, in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsbereich und vollständig kostenfrei für die gesamte Dauer der Ausführung bereitzustellen.

§ 3 Ausführungsfristen, Termine und Bauverzögerungen
Verbindlichkeit von Terminen: Von den Vertragsparteien vereinbarte Termine oder Zeiträume sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich und in Textform als verbindlich bestätigt wurden.
Fristenhemmung bei Behinderungen: Gerät der geplante Bauablauf durch Umstände ins Stocken, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, verlängern sich die Ausführungsfristen automatisch um die Dauer der jeweiligen Behinderung. Zu diesen Umständen zählen insbesondere:
Fehlende, unvollständige oder verspätete Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers
Streiks, Aussperrungen oder behördliche Anordnungen
Unvorhersehbare, extreme Witterungsverhältnisse
Höhere Gewalt und Materialengpässe: Ereignisse höherer Gewalt sowie unverschuldete, gravierende Lieferengpässe berechtigen den Auftragnehmer, die Arbeiten für die Dauer des Hindernisses auszusetzen.
Rücktrittsrecht bei Unzumutbarkeit: Dauert eine durch höhere Gewalt verursachte Unterbrechung ununterbrochen länger als drei Monate an, sind beide Parteien berechtigt, in Textform vom Vertrag zurückzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrachte Leistungen sind vollständig zu vergüten.

§ 4 Preise, Abrechnung nach Aufmaß und Preisbindungsfristen
Grundsatz der Aufwandsabrechnung: Sofern kein pauschaler Festpreis vereinbart wurde, gelten alle in den Angeboten genannten Gesamtsummen als unverbindliche Kostenschätzungen. Die finale Abrechnung erfolgt auf Basis der vereinbarten Einzelpreise nach dem tatsächlichen Aufmaß.
Preisanpassung bei Bauverzögerungen: Verschiebt sich der Baubeginn aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, um mehr als drei Monate, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Einzelpreise entsprechend gestiegenen Kosten anzupassen.
Toleranzgrenze bei Überschreitungen: Zeichnet sich ab, dass der geschätzte Gesamtaufwand um mehr als 15 % überschritten wird, zeigt der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unverzüglich in Textform an.

§ 5 Vergütung, Anzahlung, Abschlagszahlungen und Mahnwesen
Allgemeines Zahlungsziel: Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
Skontoregelung: Bei vollständigem Ausgleich innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum gewährt der Auftragnehmer ein Skonto in Höhe von 2 %, sofern keine berechtigten Mängel geltend gemacht wurden.
Anzahlung: Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Anzahlung in Höhe von 30 % der Bruttovertragssumme anzufordern.
Mahnwesen und Zahlungsverzug:
Zahlungserinnerung: Nach Ablauf des Zahlungsziels von 30 Tagen. Keine Gebühren.
Mahnung: Am 31. Tag nach Rechnungsdatum. Mahngebühr: 2,50 €.
Mahnung (Letzte Mahnung): Am 40. Tag nach Rechnungsdatum. Mahngebühr: 5,00 €.
Arbeitseinstellung bei Verzug: Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer nach Ablauf einer angemessenen Nachfristsetzung berechtigt, die Arbeiten einzustellen.
Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht:
Gegenüber Geschäftskunden (B2B): Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen.
Gegenüber Verbrauchern (B2C): Dem Verbraucher steht ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht bei Mängeln zu.

§ 6 Behördliche Genehmigungen, Auflagen und Bauunterbrechungen
Beschaffungspflicht durch den Auftraggeber: Der Auftraggeber ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen auf eigene Kosten rechtzeitig zu beschaffen.
Haftungsausschluss bei Versagung: Der Auftragnehmer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Nichterteilung, den Widerruf oder die Verzögerung von Genehmigungen entstehen.
Vergütung von unverschuldeten Wartezeiten: Wird die Durchführung des Auftrags infolge behördlicher Auflagen oder fehlender Mitwirkung unterbrochen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine angemessene Vergütung der entstehenden Stillstands- und Wartezeiten.

§ 7 Abnahme und Mängelansprüche (Gewährleistung)
Pflicht zur Bauabnahme: Der Auftraggeber ist nach der Fertigstellung zur unverzüglichen Abnahme verpflichtet. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.
Rügefristen für Mängel:
Offensichtliche Mängel: Unverzüglich bei der Abnahme schriftlich anzuzeigen.
Verdeckte Mängel: Unverzüglich nach Entdeckung in Textform anzuzeigen.
Recht zur Nacherfüllung: Bei einem berechtigten Mangel hat der Auftragnehmer das primäre Recht und die Pflicht zur Nacherfüllung.
Gesetzliche Verjährungsfristen:
Bei Arbeiten an Bauwerken: 5 Jahre ab Abnahme (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).
Bei reinen Reparatur- und Wartungsarbeiten: 2 Jahre ab Abnahme.

§ 8 Allgemeine Haftungsbegrenzung und gesetzliche Verjährung
Haftungsausschluss bei einfacher Fahrlässigkeit: Der Auftragnehmer haftet für Schäden aus der Verletzung von Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer ausschließlich für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Haftungsausschluss für nicht dokumentierte Leitungen: Für Beschädigungen an Leitungen, deren exakte Lage dem Auftragnehmer nicht rechtzeitig nachgewiesen wurde, wird jede Haftung ausgeschlossen. Gegenüber Verbrauchern gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen nur insoweit, als dies gesetzlich zulässig ist.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
Alle vom Auftragnehmer gelieferten Materialien und Baustoffe bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem jeweiligen Bauvertrag im Eigentum des Auftragnehmers.

§ 10 Kündigung durch den Auftraggeber und Schadensersatz wegen Nichterfüllung
Freies Kündigungsrecht: Kündigt der Auftraggeber ohne wichtigen Grund, behält der Auftragnehmer den vollen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung (§ 648 BGB), abzüglich ersparter Aufwendungen.
Pauschalierung des Entschädigungsanspruchs: Für den Fall einer freien Kündigung steht dem Auftragnehmer eine Pauschalvergütung in Höhe von 10 % des Wertes der noch nicht erbrachten Leistungen zu.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
Anwendbares Recht: Für alle Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Erfüllungsort: Der Ort der konkreten Baustelle ist zugleich der Erfüllungsort. Der Erfüllungsort für Zahlungsverpflichtungen ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers in Oldenburg.
Gerichtsstand für Geschäftskunden (B2B): Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers in Oldenburg (Niedersachsen).
Gerichtsstand für Privatkunden (B2C): Bei Verträgen mit Verbrauchern richtet sich der Gerichtsstand nach den gesetzlichen Vorschriften der ZPO.

§ 12 Schlussbestimmungen und Salvatorische Klausel
Änderungen in Textform: Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform.
Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt automatisch diejenige gesetzliche Regelung in Kraft, die dem wirtschaftlichen Zweck der Vertragsparteien am nächsten kommt.

Oldenburg, 2026